ЧАСТЬ 3проект государственного Контракта - Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной...

ЧАСТЬ 3


проект муниципального Договора




Муниципальный Договор № _______


г. Санкт-Петербург «___»________ 2012 года


Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Агентство наружного транспорта» (СПб ГКУ «АВТ»), именуемое в предстоящем «Заказчик», в лице директора Рылеева Алексея Анатольевича, действующего на ЧАСТЬ 3проект государственного Контракта - Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной... основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________________________, именуемое в предстоящем «Подрядчик», в лице __________________________________, действующего на основании ___________________________, с другой стороны, вместе называемые «Стороны», заключили муниципальный договор (дальше – Договор) о нижеследующем:


  1. Предмет Договора


1.1. Подрядчик обязуется в ЧАСТЬ 3проект государственного Контракта - Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной... согласовании с критериями Договора и условиям технического задания, являющегося неотъемлемой частью Договора (Приложение № 1 к Договору) (дальше – Техническое задание), выполнить изыскательские работы для проектирования строительства посадочной площадки по адресу: Санкт-Петербург, ул. Вавиловых, уч.1, (южнее дома ЧАСТЬ 3проект государственного Контракта - Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной... 14, литера А по ул.Вавиловых), кадастровый номер 78:10:5213:10, для муниципальных нужд Санкт-Петербурга в 2012 году (далее- Работы).

1.2. Содержание, объем и итог работ определяется в согласовании с Договором и Техническим заданием.

1.3. Основанием ЧАСТЬ 3проект государственного Контракта - Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной... для заключения Договора является решение комиссии Санкт-Петербургского муниципального казенного учреждения «Агентство наружного транспорта» по размещению муниципального заказа Санкт-Петербурга (протокол от ____________ №____).


  1. Стоимость Договора и порядок расчетов


2.1. Цена выполнения Работ по Договору составляет ЧАСТЬ 3проект государственного Контракта - Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной... __________________ (____________________________________________) рублей _____ коп., в т.ч. НДС (18%) ________ (__________) рублей ____ коп.

2.2. Цена выполнения Работ, обозначенная в пт 2.1 Договора, включает все расходы при выполнении Работ, в т.ч. расходы на уплату налогов, другие неотклонимые платежи, также платежи третьим ЧАСТЬ 3проект государственного Контракта - Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной... лицам.

2.3. Установленная Договором цена Работ либо порядок ее определения не могут быть изменены в однобоком порядке.

2.4. Оплата Работ делается с лицевого казначейского счета Заказчика по мере поступления экономных средств ЧАСТЬ 3проект государственного Контракта - Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной... за счет мотивированной статьи 3380045 «Расходы на серьезные вложения по отрасли «Транспорт» в согласовании с Адресной вкладывательной программой», код ОСГУ 226, предусмотренной Законом Санкт-Петербурга от 26.10.2011 № 658-120 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2012 год и на ЧАСТЬ 3проект государственного Контракта - Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной... плановый период 2013 и 2014 годов».

2.5. Оплата Работ, выполненных по Договору, осуществляется по безналичному расчету, в рублях, в согласовании с утвержденными экономными ассигнованиями, в границах экономных обязанностей, а при задержке экономного финансирования – по мере ЧАСТЬ 3проект государственного Контракта - Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной... его поступления.

2.6. Оплата выполненных Подрядчиком Работ осуществляется Заказчиком в течение 3-х рабочих дней с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных Работ (дальше – Акт) на основании документов, предоставленных Подрядчиком в согласовании с пт ЧАСТЬ 3проект государственного Контракта - Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной... 8.2 Технического задания.

2.7. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативных правовых актов и Технического задания, оплате не подлежат.

2.8. Работы, выполненные Подрядчиком сверх объемов, предусмотренных Договором, могут быть приняты Заказчиком, но не подлежат ЧАСТЬ 3проект государственного Контракта - Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной... оплате.

2.9. Авансирование не предвидено.

2.10. В качестве обеспечения Договора Подрядчиком предоставлено _________________________________________________________________.


  1. Срок выполнения Работ, порядок сдачи и приемки Работ


3.1. Сроки выполнения Работ: начало – с момента заключения Договора, окончание – не позже 18.12.2012.

3.2. Порядок сдачи и приемки Работ определяется ЧАСТЬ 3проект государственного Контракта - Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной... разделом 11 Технического задания.

3.3. Работы числятся выполненными с момента подписания Сторонами Акта.

  1. Обязательства Сторон


4.1. Подрядчик обязуется:

4.1.1. Вовремя, отменно и в полном объеме выполнить Работы, предусмотренные пт 1.1. Договора.

4.1.2. Выполнить Работы в срок ЧАСТЬ 3проект государственного Контракта - Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной..., обозначенный в пт 3.1 Договора.

4.1.3. Завлекать к выполнению Работ третьих лиц только с письменного согласия Заказчика.

4.1.4. Приготовить и предоставить Заказчику документы, обозначенные в пт 8.2 Технического задания.

4.1.5. Предоставлять по просьбе Заказчика информацию и документацию, связанную с ЧАСТЬ 3проект государственного Контракта - Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной... выполнением Работ по Договору.

4.1.6. Компенсировать Заказчику убытки, уплатить штрафные санкции, в случае невыполнения и/либо плохого выполнения собственных обязанностей по Договору.


^ 4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Принять и оплатить выполненные Работы в порядке, установленном разделами ЧАСТЬ 3проект государственного Контракта - Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной... 2 и 3 Договора.


  1. Ответственность Сторон


5.1. За невыполнение либо ненадлежащее выполнение обязанностей по Договору Стороны несут ответственность в согласовании с действующим законодательством Русской Федерации.

5.2. Ответственность за нарушение исходного и конечного сроков выполнения Работ ЧАСТЬ 3проект государственного Контракта - Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной... несет Подрядчик.

5.3. Уплата неустоек, также возмещение убытков, не высвобождает Стороны от выполнения собственных обязанностей по Договору, не считая варианта расторжения Договора.

5.4. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ Заказчик вправе отрешиться от выполнения Договора ЧАСТЬ 3проект государственного Контракта - Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной... и востребовать от Подрядчика возмещения в бюджет Санкт-Петербурга убытков, также уплаты неустойки в размере 0,1% от цены работ, обозначенной в пт 2.1. Договора, за каждый денек просрочки выполнения обязанностей.

5.5. В случае невыполнения либо ЧАСТЬ 3проект государственного Контракта - Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной... ненадлежащего выполнения Подрядчиком других обязанностей по Договору последний выплачивает в бюджет Санкт-Петербурга штраф в размере 10 % от цены выполнения работ, обозначенной в пт 2.1 Договора.

Размер и порядок уплаты штрафа направляются Подрядчику в виде ЧАСТЬ 3проект государственного Контракта - Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной... требования об уплате штрафа.


  1. Действие событий неодолимой силы


6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязанностей по Договору, обусловленное действием событий неодолимой силы, т.е ЧАСТЬ 3проект государственного Контракта - Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной.... чрезвычайных и неотвратимых при данных критериях событий, появившихся кроме воли и желания Сторон и которые нельзя предугадать либо избежать, в том числе объявленная либо фактическая война, штатские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения ЧАСТЬ 3проект государственного Контракта - Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной..., наводнения и другие природные стихийные бедствия.

6.2. Свидетельство, выданное соответственной торгово-промышленной палатой либо другим компетентным органом, является достаточным доказательством наличия и длительности деяния неодолимой силы.

6.3. Сторона, которая не исполняет собственного обязательства ЧАСТЬ 3проект государственного Контракта - Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной... вследствие деяния неодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их воздействии на выполнение обязанностей по Договору.

6.4. Если происшествия неодолимой силы действуют в протяжении 3 (3-х) поочередных месяцев, Договор может быть ЧАСТЬ 3проект государственного Контракта - Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной... расторгнут в порядке, предусмотренном разделом 8 Договора.


  1. Порядок разрешения споров


7.1. Все споры либо разногласия, возникающие меж Сторонами по Договору либо в связи с ним, разрешаются методом переговоров меж ними.

7.2. В случае невозможности разрешения ЧАСТЬ 3проект государственного Контракта - Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной... разногласий методом переговоров в 15-дневный срок, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области в установленном порядке.



  1. Порядок конфигурации и расторжения Договора


8.1. Любые конфигурации и дополнения к Договору имеют силу исключительно в ЧАСТЬ 3проект государственного Контракта - Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной... том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

8.2. Преждевременное расторжение Договора допускается в согласовании с действующим законодательством.

8.3. Если Подрядчик не приступает вовремя к выполнению Договора либо делает ЧАСТЬ 3проект государственного Контракта - Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной... работу так медлительно, что окончание ее к сроку становится очевидно неосуществимым, Заказчик вправе отрешиться от выполнения Договора и востребовать возмещения убытков.


  1. Срок деяния Договора


9.1. Договор вступает в силу со денька его подписания обеими ЧАСТЬ 3проект государственного Контракта - Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной... Сторонами и действует до «24» декабря 2012 года.


  1. Остальные условия


10.1. Контракт составлен в 2-ух экземплярах, имеющих схожую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.2. Неотъемлемой частью Договора является последующее приложение:

Приложение 1 - Техническое задание.


  1. Адреса и ЧАСТЬ 3проект государственного Контракта - Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной... банковские реквизиты Сторон




Заказчик:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Агентство наружного транспорта»

Адресок: 190031, Санкт-Петербург, Столичный пр., д.10-12, лит.А

ИНН 7838444751 КПП 783801001

л/с 0840002 на л/с 02722001250 Комитета денег Санкт-Петербурга ЧАСТЬ 3проект государственного Контракта - Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной... ИНН 7830002430 КПП783801001 в Управлении Федерального казначейства по Санкт-Петербургу р/с 40201810600000000003 в ГРКЦ ГУ Банка Рф по Санкт-Петербургу БИК 044030001


Подрядчик:







ЗАКАЗЧИК:

Директор

СПб ГКУ «АВТ»


___________________/А.А.Рылеев/

М.П.

ПОДРЯДЧИК:


_________________/_________/

М.П ЧАСТЬ 3проект государственного Контракта - Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной....



Приложение №1

к муниципальному договору

от _____№ _____


^ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


на выполнение изыскательских работ для проектирования строительства посадочной площадки по адресу: Санкт-Петербург, ул.Вавиловых, уч.1, (южнее дома 14, литера А по улице Вавиловых), кадастровый ЧАСТЬ 3проект государственного Контракта - Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной... номер 78:10:5213:10 для муниципальных нужд Санкт-Петербурга в 2012 году


В согласовании с частью 2 документации об аукционе в электрической форме.



ЗАКАЗЧИК:

Директор

СПб ГКУ «АВТ»


___________________/А.А.Рылеев/

М.П.

ПОДРЯДЧИК:


_________________/_________/

М.П.


chast-3-subsidii-dayushie-osnovanie-dlya-prinyatiya-mer-3-1-generalnoe-soglashenie-po-tarifam-i-torgovle-1994-goda-gatt-1994-62.html
chast-3-tropa-posvyasheniya.html
chast-3-viberite-odin-pravilnij-otvet-iz-chetiryoh-vozmozhnih-i-pismenno-obosnujte-pochemu-etot-otvet-vi-schitaete-pravilnim.html